Договор оферты о разработке
г. Нижний Новгород " " ______ 2021г.
Я, Иванычев Кирилл Николаевич, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход на основании справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2021 г. (форма КНД 1122035) № 529990 от 30.11.2019 г., ИНН 525627526920, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2.Общий объем Работ по Договору составляет: ______________________________________________________________________________________________________________________________.
1.3.Исполнитель выполняет Работы способами, определенными Сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.4.Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на Заказчика. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
1.5.Оборудование, необходимое для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за его предоставление, определены Сторонами в Перечне оборудования (Приложение №3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленного ими оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.
1.6.Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: _______________________________________________________________________________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №4 к Договору и его неотъемлемой частью.
2.Срок действия договора
2.1.Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до __________________________________.
3.Права и обязанности сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1.Осмотреть и принять с участием Исполнителя выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.
3.1.2.При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Исполнителю.
3.1.3.Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.
3.1.4.Предоставить Исполнителю в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- материалы
- оборудование
- точную информацию о желаемом результате
3.2.Исполнитель обязуется:
3.2.1. Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Осуществлять Работы собственными силами и средствами, с использованием своего оборудования, поставка которых осуществляется Исполнителем самостоятельно.
3.2.3.В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
3.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ
3.2.5.В течение 3 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
3.2.6.Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата Работ.
3.2.7.Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре.
3.2.8.Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.
3.2.9.Использовать в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- оборудование (технику)
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1.В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.3.2.Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
3.3.3.Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
3.3.4.По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования:
- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работы цены.
3.4.Исполнитель вправе:
3.4.1.Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субИсполнителей без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.4.2.Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4.3.Требовать оплаты выполненных им Работ, в том числе в случае, если результат Работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала.
3.4.4.Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Исполнитель, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ Исполнителю, если по характеру Работ такой возврат возможен.
3.4.5.При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:
- результат Работ
- остаток неиспользованного материала
- оборудование Заказчика, оказавшееся у Исполнителя в связи с исполнением Договора имущество Заказчика
3.4.6.При уклонении Заказчика от принятия выполненных Работ по истечении двух недель со дня, когда согласно Договору результат Работ должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего однократного предупреждения Заказчика продать результат Работ третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
4.Сроки выполнения работ
4.1.Дата начала Работ: __________
Дата окончания Работ: ___________
Промежуточные сроки Работ: _____________, _______________, ________________, ________________, ___________
4.2.Перенос сроков начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п. 3.1.3. Договора, дополнительно согласовывается Сторонами.
5.Стоимость работ и порядок расчетов
5.1.Стоимость Работ по Договору составляет:
Этап 1 "Этап 1": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
Этап 2 "Этап 2": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
Этап 3 "Этап 3": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
...
Этап N "Этап N": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
5.2.Оплата по Договору производится в следующем порядке: в срок до _____________ предоплаты .
Заказчик производит предварительную оплату в размере 60 (шестьдесят) процентов от стоимости объема каждого этапа Работ, указанной в п. 5.1.Договора, с последующим удержанием указанной предоплаты пропорционально из оплачиваемых в дальнейшем Работ. Оставшуюся часть стоимости каждого этапа Работ Заказчик оплачивает в течение 5 банковских дней со дня сдачи-приемки выполненных Работ или этапа Работ в соответствии с условиями Договора (с учетом предоплаты).
5.3. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 5.1. Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.
5.4.Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
6.Порядок сдачи и приемки работ
6.1.Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Договору), который оформляется в следующем порядке:
6.1.1.Исполнитель по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 4.1. Договора представляет Заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочно: Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра), оформленный в соответствии с требованиями законодательства.
6.1.2.Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1. Договора, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Исполнителем.
6.1.3.В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.2.Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
6.3.Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
6.4.При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.2., 3.3.3., 6.4. Договора, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты).
6.5.При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.
7.Гарантия качества работ
7.1.Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору.
7.2.Гарантийный срок Работ устанавливается на 1 год с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-
приемки выполненных Работ.
7.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
7.4.Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.Ответственность сторон
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
8.2.Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
8.3.Ответственность Заказчика:
8.3.1.В случае несвоевременной оплаты Работ Исполнителю в соответствии с условиями Договора Заказчик
обязуется выплатить Исполнителю пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.3.2.В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.4. Договора, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю пени в размере 0,01 процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов. При этом Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
8.4.Ответственность Исполнителя:
8.4.1.В случае несвоевременного выполнения этапа Работ Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01 процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов. При этом Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4.2.Исполнитель несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика.
8.4.3.В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.2.3. Договора Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.
8.5.Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Исполнителем.
8.6.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
9.Основания и порядок расторжения договора
9.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
9.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
9.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1. Предусмотренными п.п. 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5. Договора.
9.3.2.В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Исполнителю часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком Работ.
9.4.Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.4.1.Предусмотренными п. 3.4.2. Договора.
9.4.2.Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.
9.4.3.Задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 банковских дней.
10.Разрешение споров из договора
10.1.Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
10.2.Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Нижегородском районном суде.
11.Форс-мажор
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
11.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
12.Прочие условия
12.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.2.Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
12.3.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
12.4.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
13.Список приложений
13.1.Приложение №1 — Техническое задание.
13.2.Приложение №2 — Перечень элементов.
13.3.Приложение №3 — Перечень оборудования для тестирования.
13.4.Приложение №4 — Разрешение Заказчика на осуществление Работ (копия).
13.5.Приложение №5 — Акт приема-передачи материалов (форма).
13.6. Приложение №6 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).
14.Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Иванычев Кирилл Николаевич
Я, Иванычев Кирилл Николаевич, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход на основании справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2021 г. (форма КНД 1122035) № 529990 от 30.11.2019 г., ИНН 525627526920, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2.Общий объем Работ по Договору составляет: ______________________________________________________________________________________________________________________________.
1.3.Исполнитель выполняет Работы способами, определенными Сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.4.Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на Заказчика. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
1.5.Оборудование, необходимое для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за его предоставление, определены Сторонами в Перечне оборудования (Приложение №3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленного ими оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.
1.6.Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: _______________________________________________________________________________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением №4 к Договору и его неотъемлемой частью.
2.Срок действия договора
2.1.Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до __________________________________.
3.Права и обязанности сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1.Осмотреть и принять с участием Исполнителя выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.
3.1.2.При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Исполнителю.
3.1.3.Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.
3.1.4.Предоставить Исполнителю в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- материалы
- оборудование
- точную информацию о желаемом результате
3.2.Исполнитель обязуется:
3.2.1. Осуществлять Работы в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Осуществлять Работы собственными силами и средствами, с использованием своего оборудования, поставка которых осуществляется Исполнителем самостоятельно.
3.2.3.В течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.
3.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ
3.2.5.В течение 3 рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ.
3.2.6.Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата Работ.
3.2.7.Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в Договоре.
3.2.8.Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.
3.2.9.Использовать в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):
- оборудование (технику)
3.3.Заказчик вправе:
3.3.1.В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.3.2.Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре становится явно невозможным.
3.3.3.Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
3.3.4.По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования:
- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работы цены.
3.4.Исполнитель вправе:
3.4.1.Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субИсполнителей без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
3.4.2.Не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4.3.Требовать оплаты выполненных им Работ, в том числе в случае, если результат Работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала.
3.4.4.Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Исполнитель, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат Работ Исполнителю, если по характеру Работ такой возврат возможен.
3.4.5.При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением Договора, в порядке, предусмотренном ст. 712 ГК РФ, удерживать в соответствии со ст.ст. 359, 360 ГК РФ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм:
- результат Работ
- остаток неиспользованного материала
- оборудование Заказчика, оказавшееся у Исполнителя в связи с исполнением Договора имущество Заказчика
3.4.6.При уклонении Заказчика от принятия выполненных Работ по истечении двух недель со дня, когда согласно Договору результат Работ должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего однократного предупреждения Заказчика продать результат Работ третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.
4.Сроки выполнения работ
4.1.Дата начала Работ: __________
Дата окончания Работ: ___________
Промежуточные сроки Работ: _____________, _______________, ________________, ________________, ___________
4.2.Перенос сроков начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п. 3.1.3. Договора, дополнительно согласовывается Сторонами.
5.Стоимость работ и порядок расчетов
5.1.Стоимость Работ по Договору составляет:
Этап 1 "Этап 1": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
Этап 2 "Этап 2": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
Этап 3 "Этап 3": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
...
Этап N "Этап N": _____________________ (________рублей _______ копеек) руб.
5.2.Оплата по Договору производится в следующем порядке: в срок до _____________ предоплаты .
Заказчик производит предварительную оплату в размере 60 (шестьдесят) процентов от стоимости объема каждого этапа Работ, указанной в п. 5.1.Договора, с последующим удержанием указанной предоплаты пропорционально из оплачиваемых в дальнейшем Работ. Оставшуюся часть стоимости каждого этапа Работ Заказчик оплачивает в течение 5 банковских дней со дня сдачи-приемки выполненных Работ или этапа Работ в соответствии с условиями Договора (с учетом предоплаты).
5.3. Оплата дополнительных работ, не предусмотренных Договором, производится сверх установленной в п. 5.1. Договора договорной цены в порядке, предусмотренном законодательством.
5.4.Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
6.Порядок сдачи и приемки работ
6.1.Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Договору), который оформляется в следующем порядке:
6.1.1.Исполнитель по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные п. 4.1. Договора представляет Заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочно: Акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра), оформленный в соответствии с требованиями законодательства.
6.1.2.Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1. Договора, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приема Работ путем направления его по почте либо нарочно. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Исполнителем.
6.1.3.В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.2.Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
6.3.Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
6.4.При досрочном прекращении Работ по Договору за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.3.2., 3.3.3., 6.4. Договора, Заказчик обязан принять выполненные Работы по степени их готовности на дату прекращения Работ и оплатить их стоимость (за вычетом предоплаты).
6.5.При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.
7.Гарантия качества работ
7.1.Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору.
7.2.Гарантийный срок Работ устанавливается на 1 год с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-
приемки выполненных Работ.
7.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
7.4.Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта Работ или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта Работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.Ответственность сторон
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
8.2.Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
8.3.Ответственность Заказчика:
8.3.1.В случае несвоевременной оплаты Работ Исполнителю в соответствии с условиями Договора Заказчик
обязуется выплатить Исполнителю пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.3.2.В случае несвоевременного исполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.1.4. Договора, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю пени в размере 0,01 процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов. При этом Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ вплоть до исполнения Заказчиком указанных обязанностей по Договору.
8.4.Ответственность Исполнителя:
8.4.1.В случае несвоевременного выполнения этапа Работ Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени за каждый день просрочки в размере 0,01 процентов в день от стоимости этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов. При этом Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4.2.Исполнитель несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества Заказчика.
8.4.3.В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.2.3. Договора Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере Размер штрафа руб. за каждый такой случай.
8.5.Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед Исполнителем.
8.6.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
9.Основания и порядок расторжения договора
9.1.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
9.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
9.3.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1. Предусмотренными п.п. 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5. Договора.
9.3.2.В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Исполнителю часть установленной Договором стоимости Работ пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между стоимостью всех Работ по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком Работ.
9.4.Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.4.1.Предусмотренными п. 3.4.2. Договора.
9.4.2.Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.
9.4.3.Задержки Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 банковских дней.
10.Разрешение споров из договора
10.1.Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
10.2.Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Нижегородском районном суде.
11.Форс-мажор
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
11.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
12.Прочие условия
12.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.2.Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
12.3.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
12.4.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
13.Список приложений
13.1.Приложение №1 — Техническое задание.
13.2.Приложение №2 — Перечень элементов.
13.3.Приложение №3 — Перечень оборудования для тестирования.
13.4.Приложение №4 — Разрешение Заказчика на осуществление Работ (копия).
13.5.Приложение №5 — Акт приема-передачи материалов (форма).
13.6. Приложение №6 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).
14.Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Иванычев Кирилл Николаевич
